«Корпорации развития» по решению суда должна выплатить «Тулаоборонстрою» 114 миллионов рублей
Арбитражный суд рассмотрел иск АО «Корпорация развития Тульской области» к «Тулаоборонстрой» об обязании завершить выполнение строительно-монтажных работ по договору, взыскании пени в размере 75 646 080 рублей и расходов по оплате госпошлины в размере 206 000 рублей. При этом «Тулаоборонстрой» подало встречный иск на сумму 145 929 859 рублей.
Установлено, что договор между АО и компанией был заключен в сентябре 2018 года. Ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ по корректировке проектной и рабочей документации и строительству дороги к административно-деловому комплексу ООО «ХММР» на территории индустриального парка «Узловая» (прим. Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус). Цена договора составила 114 200 000 рублей.
Исполнитель не выполнил работы в срок, гласят материалы дела. Пени за просрочку с января 2019 по января 2022 года составили 75 646 080 рублей.
Претензии Корпорации с просьбой завершить выполнение работ по договору и уплатить пени не были удовлетворены. Позже истец заявил ходатайство об отказе от требования в части обязания «Тулаоборнстроя» завершить строительство.
Уже летом 2022 года подрядчик отправил в адрес заказчика документацию, в том числе счет на оплату на сумму почти в 147 миллионов рублей. Позже сумма была уточнена до 121 660 742 рублей.
Суд постановил взыскать с «Тулаоборонстроя» 7 760 742 рублей пени, а в остальной части требований отказать. Встречный иск был удовлетворен. АО «Корпорация развития Тульской области» с учетом госпошлины должно выплатить подрядчику 121 860 743 рубля.
После проведения зачета встречных требований в пользу «Тулаоборнстроя» должно быть взыскано 114 038 196 рублей.
Установлено, что договор между АО и компанией был заключен в сентябре 2018 года. Ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ по корректировке проектной и рабочей документации и строительству дороги к административно-деловому комплексу ООО «ХММР» на территории индустриального парка «Узловая» (прим. Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус). Цена договора составила 114 200 000 рублей.
Исполнитель не выполнил работы в срок, гласят материалы дела. Пени за просрочку с января 2019 по января 2022 года составили 75 646 080 рублей.
Претензии Корпорации с просьбой завершить выполнение работ по договору и уплатить пени не были удовлетворены. Позже истец заявил ходатайство об отказе от требования в части обязания «Тулаоборнстроя» завершить строительство.
Уже летом 2022 года подрядчик отправил в адрес заказчика документацию, в том числе счет на оплату на сумму почти в 147 миллионов рублей. Позже сумма была уточнена до 121 660 742 рублей.
- Согласно пояснениям подрядчика, он самостоятельно изготавливал и согласовывал проект межевания в органах государственной власти, о чем свидетельствует письма администрации МО Узловского района. Доказательств обратного АО «КРТО» не представлено. Следовательно, в отсутствии проекта межевания Подрядчик не имел возможности исполнить договорные обязательства, – говорится в материалах дела.При этом суд уточнил, что данный факт не свидетельствует о необходимости приостановления всех подрядных работ на объекте и одновременно не освобождает подрядчика от ответственности в связи с допущенной просрочкой в дальнейшем ввиду приостановки.
Суд постановил взыскать с «Тулаоборонстроя» 7 760 742 рублей пени, а в остальной части требований отказать. Встречный иск был удовлетворен. АО «Корпорация развития Тульской области» с учетом госпошлины должно выплатить подрядчику 121 860 743 рубля.
После проведения зачета встречных требований в пользу «Тулаоборнстроя» должно быть взыскано 114 038 196 рублей.
Автор: Юрий Зайцев